HERROEPINGSRECHT · ZIE OOK ARTIKEL 19
Maatwerk: geen kosteloze annulering
DCB-units worden geheel of gedeeltelijk specifiek voor jou ontworpen, samengesteld en geproduceerd. Nadat de overeenkomst is gesloten, kan deze niet zonder financiële gevolgen worden geannuleerd. Voor producten die volgens specificaties van de consument worden vervaardigd, is het wettelijke herroepingsrecht overeenkomstig de wet uitgesloten.
Je gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord tijdens het bestelproces; we bevestigen dit in de opdrachtbevestiging. Wijzigingen aan het ontwerp zijn mogelijk tot jouw definitieve goedkeuring, met twee kosteloze wijzigingsrondes.
ALGEMENE VOORWAARDEN · VERSIE SEPTEMBER 2026
Algemene voorwaarden De Containerbouwers
Onderdeel van Beckers Staal B.V. · Galjoenweg 77, 6222 NT Maastricht
ARTIKEL 1Identiteit en toepasselijkheid
- De Containerbouwers, hierna te noemen “DCB”, is een onderdeel van Beckers Staal B.V. en wordt vanuit Beckers Staal B.V. geëxploiteerd.
- DCB handelt onder de KvK-registratie en het btw-identificatienummer van Beckers Staal B.V. Beckers Staal B.V. is daarmee de formele contracterende rechtspersoon achter De Containerbouwers.
- Op offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en facturen kan de handelsnaam De Containerbouwers worden gebruikt. De daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden aangegaan door Beckers Staal B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, ontwerpen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, plaatsingen en overige werkzaamheden die onder de naam De Containerbouwers worden uitgevoerd.
- Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DCB een overeenkomst aangaat of DCB verzoekt werkzaamheden of leveringen uit te voeren.
- Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door DCB zijn bevestigd.
- Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
ARTIKEL 2Producten en toepassingen
- DCB ontwerpt, bouwt, levert en/of plaatst container- en modulaire ruimtes voor onder andere gebruik als poolhouse, kantoor, berging, woonruimte, aanleunwoning, recreatieruimte en overige particuliere en zakelijke toepassingen.
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vormt één of meerdere containers de constructieve basis van het product.
- Afhankelijk van het overeengekomen ontwerp kan het oorspronkelijke karakter van de container zichtbaar blijven of geheel of gedeeltelijk worden aangepast, afgewerkt of bekleed.
- Containers zijn van oorsprong industriële producten. Bij gebruikte containers kunnen onder andere gebruikssporen, kleine deuken, lasnaden, reparaties, kleurverschillen, oppervlakkige beschadigingen en andere kenmerken aanwezig zijn.
- Voor zover dergelijke kenmerken de constructieve veiligheid en het overeengekomen gebruik niet aantasten, worden deze niet als gebrek beschouwd.
- Ook nieuwe of zogenoemde one-trip containers kunnen geringe productie-, laad-, los- en transportsporen bevatten. Dergelijke normale kenmerken worden eveneens niet als gebrek beschouwd.
ARTIKEL 3Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
- Alle aanbiedingen en offertes van DCB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
- Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of opdrachtbevestiging schriftelijk of digitaal heeft geaccepteerd.
- De offerte, opdrachtbevestiging en eventueel daarbij behorende technische omschrijving, tekeningen en definitief goedgekeurde keuzes bepalen de omvang van de overeengekomen levering en werkzaamheden.
- Werkzaamheden, materialen, voorzieningen en diensten die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs.
- Mondeling besproken wensen, toezeggingen of wijzigingen zijn uitsluitend bindend nadat deze schriftelijk door DCB zijn bevestigd.
- Kennelijke fouten, verschrijvingen, rekenfouten of andere evidente vergissingen in aanbiedingen, offertes, tekeningen of overige communicatie binden DCB niet.
ARTIKEL 4Ontwerp, tekeningen, renders en wijzigingsrondes
- DCB kan voorafgaand aan de productie ontwerpen, technische tekeningen, renders, visualisaties, materiaalvoorstellen en andere ontwerpstukken opstellen.
- Deze stukken zijn bedoeld om het beoogde ontwerp en eindresultaat zo duidelijk mogelijk inzichtelijk te maken.
- Voor zover ontwerp- en renderwerkzaamheden onderdeel zijn van de aangeboden offerte, zijn na akkoord op de offerte maximaal twee wijzigingsrondes kosteloos inbegrepen.
- Onder een wijzigingsronde wordt verstaan één gebundeld moment waarop de opdrachtgever wijzigingen of aanpassingen aan het ontwerp doorgeeft. DCB verwerkt deze wijzigingen vervolgens in het ontwerp.
- Vanaf de derde wijzigingsronde is DCB gerechtigd aanvullende ontwerp-, teken-, engineering- en/of renderwerkzaamheden als meerwerk in rekening te brengen.
- Indien de opdrachtgever na een eerdere wijzigingsronde opnieuw terugkomt op reeds goedgekeurde keuzes, wordt dit beschouwd als een nieuwe wijzigingsronde.
- Ingrijpende wijzigingen waardoor het oorspronkelijke ontwerp, de indeling, maatvoering, constructie of technische uitwerking grotendeels opnieuw moet worden opgesteld, kunnen ook binnen de eerste twee wijzigingsrondes als meerwerk worden aangemerkt. DCB zal dit vooraf aan de opdrachtgever kenbaar maken.
- Renders en visualisaties zijn digitale weergaven van het beoogde resultaat. Kleuren, materialen, structuren, lichtinval, reflecties, verhoudingen en details kunnen in werkelijkheid afwijken.
- De definitieve uitvoering wordt bepaald door de schriftelijk overeengekomen technische specificaties, tekeningen, materiaalkeuzes en overige afspraken.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de aan hem verstrekte tekeningen, maatvoering, indelingen, draairichtingen, posities, materialen, kleuren en overige keuzes.
- Na definitieve goedkeuring mag DCB ervan uitgaan dat de opdrachtgever akkoord is met het betreffende ontwerp en de daarin opgenomen keuzes.
- Productie kan plaatsvinden nadat de voor productie noodzakelijke tekeningen, keuzes en specificaties zijn goedgekeurd.
- Wijzigingen die na definitieve goedkeuring worden aangevraagd, vallen niet onder de twee kosteloze wijzigingsrondes en worden in beginsel als meerwerk behandeld.
- Wijzigingen na definitieve goedkeuring kunnen daarnaast gevolgen hebben voor de overeengekomen planning en levertijd.
- DCB mag tijdens technische uitwerking of productie kleine wijzigingen doorvoeren indien deze noodzakelijk zijn voor een technisch goede, veilige of praktisch uitvoerbare constructie, mits deze het overeengekomen karakter en gebruik van de unit niet wezenlijk veranderen.
ARTIKEL 5Wijzigingen en meerwerk
- Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen na het sluiten van de overeenkomst worden uitsluitend uitgevoerd indien deze technisch en organisatorisch nog mogelijk zijn.
- Alle werkzaamheden en leveringen buiten de oorspronkelijke opdracht gelden als meerwerk.
- Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
- DCB informeert de opdrachtgever waar redelijkerwijs mogelijk vooraf over de financiële gevolgen van een wijziging of uitbreiding.
- Wijzigingen en meerwerk kunnen gevolgen hebben voor productie- en levertijden.
- Reeds bestelde, geproduceerde of bewerkte materialen en onderdelen die als gevolg van een wijziging niet meer bruikbaar zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Indien tijdens de uitvoering omstandigheden blijken die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien en aanvullende werkzaamheden noodzakelijk maken, worden deze in overleg als meerwerk uitgevoerd en berekend.
ARTIKEL 6Prijzen
- In de offerte wordt vermeld of prijzen inclusief of exclusief btw zijn.
- Transport, kraanwerk, plaatsing, fundering, grondwerk, vergunningen, aansluitingen op nutsvoorzieningen en overige werkzaamheden zijn uitsluitend inbegrepen indien dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld.
- Aanvullende werkzaamheden en leveringen worden afzonderlijk in rekening gebracht.
- Indien na het sluiten van de overeenkomst sprake is van belastingen, heffingen, wettelijke maatregelen of andere niet redelijkerwijs door DCB beïnvloedbare kostenverhogingen, is DCB gerechtigd deze voor zover wettelijk toegestaan door te berekenen.
ARTIKEL 7Betaling
- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de volgende betalingsregeling: 30% bij opdracht / acceptatie van de offerte, 30% bij start van de productie, 30% vóór transport en levering, 10% na oplevering.
- De opdracht wordt definitief in de productieplanning opgenomen nadat de eerste betaling van 30% door DCB is ontvangen.
- De tweede termijn van 30% dient uiterlijk vóór of bij aanvang van de productie te zijn voldaan.
- De derde termijn van 30% dient volledig te zijn voldaan voordat de unit de productielocatie verlaat.
- DCB is niet verplicht de unit te transporteren, leveren of plaatsen zolang de daarvoor verschuldigde termijnen niet volledig zijn ontvangen.
- De laatste 10% dient binnen 7 dagen na oplevering te worden voldaan.
- Kleine gebreken, restpunten of opleverpunten die normaal gebruik van de unit niet verhinderen, vormen geen grond om oplevering te weigeren of de volledige slottermijn op te schorten.
- Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, is DCB gerechtigd haar werkzaamheden, productie, transport, levering en/of plaatsing op te schorten.
- Vertraging en aanvullende kosten die als gevolg daarvan ontstaan komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting niet automatisch op. Het niet betwiste gedeelte van een factuur dient altijd tijdig te worden voldaan.
- Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente en, voor zover wettelijk toegestaan, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
ARTIKEL 8Planning en levertijden
- Door DCB genoemde productie-, leverings- en plaatsingstermijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen.
- De productieplanning kan pas definitief worden vastgesteld nadat de vereiste betalingen zijn ontvangen, de noodzakelijke informatie is verstrekt, de relevante ontwerpen en tekeningen zijn goedgekeurd, materiaal- en kleurkeuzes definitief zijn gemaakt en overige noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn.
- Vertraging als gevolg van wijzigingen, meerwerk, te late goedkeuring, ontbrekende informatie of te late betaling door de opdrachtgever komt niet voor rekening van DCB.
- DCB is niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar invloed liggen, waaronder vertragingen bij leveranciers, transporteurs of onderaannemers.
- Een overschrijding van een indicatieve termijn geeft de opdrachtgever niet automatisch recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.
ARTIKEL 9Vergunningen en regelgeving
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren of voor plaatsing en het beoogde gebruik van de unit een omgevingsvergunning, melding, toestemming of andere publiekrechtelijke goedkeuring noodzakelijk is.
- Het aanvragen en verkrijgen daarvan behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat DCB bepaalde werkzaamheden hiervoor verzorgt.
- Indien DCB tekeningen, gegevens of andere stukken verstrekt ten behoeve van een aanvraag, houdt dit geen garantie in dat de betreffende vergunning of toestemming wordt verleend.
- Het ontbreken, weigeren of intrekken van een vergunning ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en vormt geen grond voor kosteloze annulering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist informeren van DCB over het beoogde gebruik en de plaatsingslocatie.
ARTIKEL 10Fundering, bodem en ondergrond
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoren bodemonderzoek, grondwerk, fundering en voorbereiding van de plaatsingslocatie niet tot de werkzaamheden van DCB.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een voldoende draagkrachtige, stabiele, vlakke en voor de betreffende unit geschikte ondergrond en/of fundering.
- De fundering en plaatsingslocatie dienen vóór levering volledig gereed te zijn.
- Indien DCB maatvoering of uitgangspunten voor fundering of oplegpunten verstrekt, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de draagkracht en geschiktheid van bodem en ondergrond, tenzij DCB schriftelijk de verantwoordelijkheid voor de volledige fundering heeft aanvaard.
- DCB is niet aansprakelijk voor verzakkingen, zettingen, scheurvorming, vervormingen of andere schade veroorzaakt door een onvoldoende geschikte fundering, bodem of ondergrond.
- Herstelwerkzaamheden als gevolg van een ondeugdelijke fundering, bodem of ondergrond vallen niet onder de garantie.
ARTIKEL 11Bereikbaarheid, transport en kraanwerk
- De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaatsingslocatie op de overeengekomen datum veilig en voldoende bereikbaar is voor de benodigde vrachtwagen, kraan en overige voertuigen en materieel.
- De opdrachtgever dient DCB vooraf volledig te informeren over omstandigheden die transport of plaatsing kunnen beïnvloeden.
- Hieronder vallen onder andere bomen, gebouwen, muren, hekwerken, kabels, leidingen, beperkte doorgangen, hoogtebeperkingen, zachte ondergrond, beperkte draagkracht en verkeersbeperkingen.
- Indien transport of plaatsing door onvoldoende bereikbaarheid, onvoldoende voorbereiding of onjuiste of onvolledige informatie niet of niet veilig kan plaatsvinden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
- Hieronder vallen onder andere wachttijd, extra transport, aanvullend kraanwerk, opslag, aanvullende personeelskosten en een tweede leverings- of plaatsingspoging.
- DCB is gerechtigd levering of plaatsing uit te stellen of te weigeren wanneer deze naar het redelijke oordeel van DCB niet veilig of verantwoord kan worden uitgevoerd.
ARTIKEL 12Nutsvoorzieningen en aansluitingen
- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van benodigde aansluitpunten voor onder andere elektriciteit, water, riolering, data en overige voorzieningen.
- Aansluitingen buiten de unit en aansluiting op openbare netwerken of bestaande installaties behoren uitsluitend tot de werkzaamheden van DCB indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
- De opdrachtgever staat in voor de geschiktheid van bestaande voorzieningen en installaties waarop DCB dient aan te sluiten.
- DCB is niet aansprakelijk voor storingen, schade of gebreken die worden veroorzaakt door bestaande installaties, voorzieningen of werkzaamheden van derden.
ARTIKEL 13Levering, plaatsing en opslag
- Levering vindt plaats op het in de overeenkomst vermelde adres.
- De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaatsingslocatie op het afgesproken moment vrij, bereikbaar en volledig gereed is.
- Indien plaatsing onderdeel is van de opdracht, bepaalt DCB in overleg met de opdrachtgever de technisch en praktisch geschikte wijze van plaatsing.
- Indien levering of plaatsing niet kan plaatsvinden door omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen, worden de hierdoor ontstane aanvullende kosten aan de opdrachtgever berekend.
- Indien een gereedgemelde unit door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever niet op het afgesproken moment kan worden geleverd, is DCB gerechtigd redelijke opslag-, transport-, handling- en overige aanvullende kosten in rekening te brengen.
- Het risico van beschadiging of verlies gaat over op de opdrachtgever op het daarvoor volgens de overeenkomst en toepasselijke wetgeving geldende moment.
ARTIKEL 14Oplevering
- De unit wordt als gereed voor oplevering beschouwd wanneer DCB heeft meegedeeld dat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid.
- Indien levering en/of plaatsing onderdeel is van de overeenkomst, vindt de feitelijke oplevering in beginsel plaats bij of na levering en plaatsing.
- De opdrachtgever dient de unit bij oplevering te controleren.
- Eventuele zichtbare opleverpunten worden waar mogelijk gezamenlijk vastgelegd.
- Kleine gebreken, afwijkingen of restpunten die normaal gebruik van de unit niet verhinderen, staan oplevering niet in de weg.
- DCB krijgt een redelijke termijn om door haar erkende opleverpunten te herstellen.
- Ingebruikname van de unit geldt eveneens als aanvaarding van de oplevering, onverminderd tijdig en rechtsgeldig gemelde gebreken.
ARTIKEL 15Eigendomsvoorbehoud
- Alle door DCB geleverde goederen blijven eigendom van Beckers Staal B.V. totdat alle bedragen die de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst verschuldigd is volledig zijn voldaan.
- Zolang het eigendom niet is overgegaan, mag de opdrachtgever de betreffende goederen niet verkopen, verpanden of anderszins bezwaren.
- De opdrachtgever dient DCB onmiddellijk te informeren indien derden aanspraak maken op goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust.
- Voor zover wettelijk toegestaan is DCB bij niet-betaling gerechtigd goederen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. De opdrachtgever dient hieraan de redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen.
ARTIKEL 16Garantie
- DCB staat ervoor in dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering voldoen aan hetgeen op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag worden verwacht.
- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt op de door DCB vervaardigde staalconstructie een garantietermijn van één jaar na oplevering.
- Voor onderdelen, apparatuur, glas, installaties en andere producten van derden gelden de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant of leverancier, voor zover deze van toepassing en overdraagbaar zijn.
- Garantie vervalt voor zover een gebrek het gevolg is van wijzigingen, reparaties of werkzaamheden die zonder toestemming van DCB door de opdrachtgever of derden zijn uitgevoerd.
- Garantie geldt niet voor normale slijtage, normale materiaalwerking, verkeerd of oneigenlijk gebruik, onvoldoende onderhoud, externe invloeden, verzakking, een ondeugdelijke fundering, aansluitingen of werkzaamheden van derden of schade veroorzaakt door de opdrachtgever of derden.
- Bij gebruikte containers worden bestaande gebruikssporen, kleine deuken, reparaties, lasnaden, kleurverschillen en overige oorspronkelijke kenmerken niet als garantiegebrek beschouwd.
ARTIKEL 17Materialen, kleuren en onderhoud
- De opdrachtgever dient de unit en toegepaste materialen normaal en overeenkomstig eventuele onderhoudsvoorschriften te gebruiken en onderhouden.
- Hout, staal, plaatmateriaal, kit, coatings, gevelmaterialen en andere bouwmaterialen kunnen onder invloed van temperatuur, vocht, zonlicht en gebruik werken, verkleuren of in beperkte mate veranderen.
- Geringe kleur-, glans- en structuurverschillen tussen monsters, foto's, renders, beeldschermen en daadwerkelijk geleverde materialen zijn mogelijk.
- Normale materiaalwerking en esthetische veranderingen die de technische bruikbaarheid niet aantasten, worden niet als gebrek beschouwd.
ARTIKEL 18Klachten en gebreken
- De opdrachtgever is verplicht de geleverde unit en uitgevoerde werkzaamheden bij levering en/of oplevering te controleren.
- Zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen of andere klachten dienen bij voorkeur direct bij oplevering en in ieder geval binnen 7 dagen na levering of oplevering schriftelijk aan DCB te worden gemeld.
- Gebreken die redelijkerwijs niet bij oplevering konden worden ontdekt, dienen binnen 7 dagen na constatering schriftelijk aan DCB te worden gemeld.
- Een klacht dient duidelijk te omschrijven wat het gestelde gebrek is en waar dit zich bevindt, bij voorkeur voorzien van foto's of ander ondersteunend beeldmateriaal.
- Indien een klacht niet binnen de hiervoor genoemde termijn wordt gemeld, vervalt het recht van de opdrachtgever om zich op het betreffende gebrek te beroepen, voor zover wettelijk toegestaan.
- Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet automatisch op. Het niet betwiste gedeelte dient altijd binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan.
- De opdrachtgever dient DCB in de gelegenheid te stellen het gestelde gebrek te onderzoeken.
- Indien sprake is van een gebrek waarvoor DCB verantwoordelijk is, krijgt DCB eerst een redelijke mogelijkheid en termijn om het gebrek zelf te herstellen.
- De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCB herstelwerkzaamheden door derden te laten uitvoeren en de kosten daarvan op DCB te verhalen, tenzij DCB na een redelijke schriftelijke herstelmogelijkheid ten onrechte nalaat het betreffende gebrek te herstellen.
- Kleine afwijkingen, gebreken of opleverpunten die normaal gebruik van de unit niet verhinderen, geven geen recht de oplevering te weigeren of de volledige slottermijn op te schorten.
ARTIKEL 19Annulering en maatwerk
- DCB-units worden geheel of gedeeltelijk specifiek voor de opdrachtgever ontworpen, samengesteld en geproduceerd.
- Nadat de overeenkomst is gesloten, kan deze niet zonder financiële gevolgen worden geannuleerd.
- Bij annulering is de opdrachtgever gehouden de reeds verrichte ontwerp-, render-, engineering- en productiewerkzaamheden, gemaakte kosten, bestelde materialen, aangegane verplichtingen en overige aantoonbare schade te vergoeden.
- Specifiek voor de opdrachtgever bestelde, aangepaste of geproduceerde materialen en onderdelen kunnen volledig in rekening worden gebracht.
- Reeds betaalde bedragen worden met de verschuldigde annuleringskosten verrekend.
- Indien de daadwerkelijk door DCB geleden schade en gemaakte kosten hoger zijn dan de reeds betaalde bedragen, is DCB gerechtigd het meerdere in rekening te brengen, voor zover wettelijk toegestaan.
- Voor consumenten gelden de wettelijke bepalingen omtrent het herroepingsrecht. Voor producten die volgens specificaties van de consument worden vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd, kan het wettelijke herroepingsrecht overeenkomstig de wet zijn uitgesloten.
ARTIKEL 20Intellectuele eigendom
- Alle door DCB vervaardigde ontwerpen, technische tekeningen, renders, visualisaties, concepten, berekeningen, technische oplossingen en overige documenten blijven intellectueel eigendom van Beckers Staal B.V. en/of de betreffende rechthebbende, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- Deze stukken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCB niet worden gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt of door derden worden gebruikt voor productie of uitvoering.
- Het verstrekken van tekeningen, renders of andere documenten aan de opdrachtgever houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
ARTIKEL 21Foto's en gerealiseerde projecten
- DCB is gerechtigd foto's en ander beeldmateriaal van door haar gerealiseerde projecten te gebruiken voor portfolio, website, sociale media en overige commerciële uitingen, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
- Persoonsgegevens worden daarbij niet zonder geldige rechtsgrond gepubliceerd.
- Indien de opdrachtgever voorafgaand aan publicatie schriftelijk een redelijk privacybezwaar kenbaar maakt, zal DCB hiermee rekening houden.
ARTIKEL 22Werkzaamheden door derden
- DCB is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst gespecialiseerde onderaannemers, leveranciers en andere derden in te schakelen.
- Indien de opdrachtgever zelf derden inschakelt voor werkzaamheden aan of rondom de unit, is DCB niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
- Schade, storingen of gebreken veroorzaakt door werkzaamheden van derden vallen niet onder de aansprakelijkheid of garantie van DCB.
- Werkzaamheden van derden mogen de werkzaamheden van DCB niet belemmeren of vertragen. Eventuele aanvullende kosten of vertraging als gevolg daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
ARTIKEL 23Aansprakelijkheid
- DCB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van een aan DCB toerekenbare tekortkoming.
- Voor zover wettelijk toegestaan is DCB niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, omzetverlies, winstderving, bedrijfsschade of schade als gevolg van vertraging.
- De aansprakelijkheid van DCB is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beckers Staal B.V. wordt uitgekeerd.
- Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegestaan beperkt tot het factuurbedrag van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- DCB is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever, een ondeugdelijke fundering, bodem of ondergrond, werkzaamheden van derden, bestaande installaties of aansluitingen, onjuist of oneigenlijk gebruik, onvoldoende onderhoud, of omstandigheden waarop DCB redelijkerwijs geen invloed heeft.
- De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet indien en voor zover uitsluiting of beperking op grond van dwingend recht niet is toegestaan.
ARTIKEL 24Overmacht
- DCB is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen zolang nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk of redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke invloed.
- Onder overmacht kunnen onder andere worden verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, transportproblemen, stakingen, ziekte of uitval van personeel, storingen, materiaaltekorten, leveringsproblemen, vertragingen bij leveranciers of onderaannemers, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden.
- Gedurende een situatie van overmacht worden de betreffende verplichtingen van DCB opgeschort.
- Indien de overmachtsituatie langdurig voortduurt en uitvoering redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, kunnen partijen de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte beëindigen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels.
- Reeds uitgevoerde werkzaamheden, geleverde of speciaal bestelde materialen en reeds gemaakte kosten blijven verschuldigd.
ARTIKEL 25Toepasselijk recht en geschillen
- Op alle overeenkomsten die onder de naam De Containerbouwers door Beckers Staal B.V. worden aangegaan, is Nederlands recht van toepassing.
- Partijen zullen bij een geschil eerst proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen.
- Indien dit niet lukt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, met inachtneming van de dwingendrechtelijke regels die van toepassing zijn op consumenten.
- Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig blijkt met dwingend recht, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
03 · PRIVACYVERKLARING
Privacyverklaring
Beckers Staal B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je via deze website achterlaat. We verwerken contact- en adresgegevens om je aanvraag te beantwoorden, je bestelling uit te voeren en te factureren. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en niet verkocht aan derden.
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering. Neem daarvoor contact op via info@decontainerbouwers.nl.